Согласно установленным условиям договора поставки оборудования, одна из сторон – Поставщик принимает на себя обязательства в поставке необходимого оборудования в указанный срок другой стороне, которая является Покупателем. А Покупатель в свою очередь обязуется принять оборудование, проверить его качество и оплатить указанную в договоре сумму средств.
Договор поставки оборудования может содержать такие весьма важные критерии, как:
- условия монтажа и пусковые работы оборудования;
- ответственность Поставщика за дефекты в период гарантийного срока;
- переход права собственности в случае порчи или возникновения рисков.
Содержание
- 0.1 Основные условия договора поставки оборудования
- 0.2 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
- 0.3 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
- 0.4 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
- 0.5 5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
- 0.6 6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
- 0.7 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
- 0.8 8. САНКЦИИ
- 0.9 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- 0.10 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
- 1 Образец договора поставки оборудования
- 1.1 1. Предмет договора
- 1.2 2. Стоимость Оборудования и порядок расчетов
- 1.3 3. Способ оплаты
- 1.4 4. Сроки и порядок поставки Оборудования
- 1.5 5. Приемка передача Оборудования
- 1.6 6. Срок действия договора
- 1.7 7. Права и обязанности Сторон
- 1.8 8. Гарантийный срок
- 1.9 9. Страхование
- 1.10 10. Ответственность сторон
- 1.11 11. Основания и порядок расторжения договора
- 1.12 12. Разрешение споров
- 1.13 14. Заключительные положения
- 1.14 Адреса и реквизиты сторон
- 1.15 2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
- 1.16 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
- 1.17 4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- 1.18 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- 1.19 6. ПРОЧЕЕ
- 1.20 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- 1.21 8. ПОДПИСИ СТОРОН
- 1.22 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- 1.23 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
- 1.24 4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
- 1.25 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- 1.26 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
- 1.27 7. ФОРС-МАЖОР
- 1.28 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
- 1.29 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
- 1.30 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 1.31 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- 1.32 ПОДПИСИ СТОРОН
- 2 Договор поставки и монтажа оборудования – образец
Основные условия договора поставки оборудования
В договоре необходимо указать то место, где будет монтироваться приобретенное Покупателем оборудование. Поставщик продал товар надлежащего качества, но в течение указанного гарантийного срока полностью несет всю ответственность за его исправность, и в случае обнаружения дефектов гарантирует выполнить ремонт или замену, в соответствии с условиями настоящего договора.
В договоре указана полная стоимость приобретенного оборудования, а также порядок расчета. Цены, указанные в договоре не подлежат изменению и являются актуальными до момента окончания действия договора.
Договор вступает в силу после подписания и скрепления оттисками печатей обеих сторон.
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
г.
«» г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.
2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной “очисткой” груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.
Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.
3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .
3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.
2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.
5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.
6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. .
Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
8. САНКЦИИ
8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Покупатель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1
Образец договора поставки оборудования
г. ……………………. «….» …………..….. 20 … г. Мы, ………………………………………………………………………………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………
…………………………………………………………………………………… действующего
(должность, ф.и.о.)
на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и
………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице .…………..…………………………………
…………………………………………..………………………, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)
…………………………………..…………………………………………………………….……
с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить и передать
…………………………………..…………………………………………………………………,
(далее по тексту – Оборудование) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Спецификация оборудования
Наименование …………………. ………………………………………………………………..
(наименование оборудования, марка и т.д.)Комплектность …………………………………………….……………………………………..Изготовитель ……………………………………………………………………………………..Единица измерения …………………….………………………………………………………..Количество ………………………………………………………………………………………..Качество ……………………………………………………………………………………………
(дата изготовления, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)
1.4. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает ………………………………….
…………………………………..…………………………………………………………….……
(комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п.)
1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременено.
2. Стоимость Оборудования и порядок расчетов
2.1. Стоимость Оборудования составляет:
…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)
2.2. Стоимость Упаковки (тары)
…………………………………..…………………………………………………………….…… (входит, не входит в общую стоимость, стоимость руб.)
2.3. Монтаж и наладку Оборудования осуществляет ……………………………………….
2.4. Стоимость монтажа и наладки Оборудования
…………………………………..…………………………………………………………….……
(входит, не входит в общую стоимость, определяется дополнительным соглашением, стоимость руб.)
2.5 Полная стоимость по Договору поставки Оборудования составляет:
…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)
в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:
…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)
2.6. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня получения Оборудования Покупателем.
2.7. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.
3. Способ оплаты
3.1. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Оборудования производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.
Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.
4. Сроки и порядок поставки Оборудования
4.1. Поставка Оборудования осуществляется ……………………………………….…………
(Поставщиком, Покупателем)
вид транспорта ………….……..…………………………………………………………….……
(автомобильным, железнодорожным, другое)
4.2. Поставка Оборудования производится в следующие сроки
…………………………………..…………………………………………………………….……
(единовременно в срок до …, согласно графику поставок, являющимся неотъемлемой частью договора)
Досрочная поставка оборудования допускается только с письменного согласия Покупателя.
4.3. Поставка Оборудования осуществляется по адресу:
…………………………………..…………………………………………………………….……
(адрес Покупателя или Поставщика или адрес третьего лица)
4.4. Оборудование поставляется в упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.
4.5. Упаковка (тара)
…………………………………..…………………………………………………………….……
(является возвратной, невозвратной, стоимость возврата тары оплачивает …)
5. Приемка передача Оборудования
5.1. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.
5.2. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Оборудования по акту приемки-передачи и товарно-транспортных накладных.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с
…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие начала действия договора)
и действует до
…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие окончания действия договора)
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Поставить Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.1.2. Передать Оборудование Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
7.1.3. Передать Покупателю комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п., предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
7.1.4. Принять от Покупателя некачественное Оборудование и заменить его на аналогичное Оборудование в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Оборудования, либо в течение ……………. банковских дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Оборудование цену
7.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Оборудования у Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.
7.2.2. Принять Оборудование в соответствии со спецификацией, указанной в п. 1.2.Договора. Приемка производится в течение ……………… календарных дней от даты поступления Оборудования в адрес Покупателя.
7.2.3. Проверить количество, качество, комплектность, наличие технической документации, инструкций, правил эксплуатации и т.п., тару и упаковку Оборудования.
7.2.4. В случае несоответствия поставки Оборудования условиям Договора, в течение …………………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.
7.2.5. Оплатить Оборудование в установленном размере в сроки, определенные в п.п. 2.5., 2.6.настоящего Договора.
7.3. Поставщик в праве:
7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Оборудования без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.
7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Оборудования до полной оплаты ранее поставленного Оборудования.
7.4. Покупатель вправе:
7.4.1.
Потребовать от Поставщика по своему усмотрению:- замены Оборудования ненадлежащего качества, на Оборудование соответствующее условиям договору качеству;- замены некомплектного Оборудования, на Оборудование соответствующее условиям договору комплектности;- соразмерного уменьшения цены за Оборудование ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности;- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования;
– доукомплектовать Оборудование в течение ……………………. Календарных дней.
7.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы, в случае существенного нарушения требований к качеству, обнаружения неустранимых недостатков либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени.
7.4.3. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю Оборудование, комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п. в течение …………………………… календарных дней.
7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена более ………………………………..
(срок просрочки)
7.4.5. Оборудование поставленное Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежит принятию и оплате.
8. Гарантийный срок
8.1. Гарантийный срок на Оборудование определяется в соответствии с
…………………………………..…………………………………………………………….……
(реквизиты стандарта, технических условий, иного документа, предусматривающего гарантийный срок)
9. Страхование
9.1. Стороны пришли к соглашению о необходимости застраховать товар при перевозке по обычно принятым рискам;
9.2. Обязанность по страхованию Оборудования лежит на ………………………………….…….
(Поставщике / Покупателе)
Сумма страхования …………………………………………………..(………………..) рублей.
9.3. Выгодоприобретателем по договору страхования является ………………………………….
(Поставщик / Покупатель)
10. Ответственность сторон
10.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений.
10.2. За просрочку оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %
10.3. За просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
10.4. За передачу Оборудования, ненадлежащего качества, или за передачу некомплектного Оборудования Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
10.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.
10.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
10.7. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
11. Основания и порядок расторжения договора
11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
11.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.
Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ………………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.
12. Разрешение споров
12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
12.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
13.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
13.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
14. Заключительные положения
14.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.
14.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
Адреса и реквизиты сторон
Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………
Поставщик Покупатель
Адрес…………………………………… Адрес…………………………………………………………………..…………… ……………………………………….…..ИНН/КПП ……………………………… ИНН/КПП ………………………………Банк …………………….……………… Банк …………………………………….…………………………………..……… ………………………..…………………БИК ………………………….………… БИК ……………….……………………р/с ……………………………………… р/с ………………………………………
к/с ……………………………………… к/с ………………………………………
……………………………………….… ………….………………………………
(ф.и.о. полностью) (ф.и.о. полностью)
……………………………………….… ………….………………………………
(подпись) (подпись)
«……» …………………. 20….. г. «……» …………………. 20….. г.
м.п. м.п.
Приложение:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
- Скачать образец договора поставки оборудования
Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/postavki/199-dog-postavki-oborudovania/
2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №__________).
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №__________) со склада Продавца в г. ____________________.
3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.
4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:
4.2.1. Первый платеж составляет __________% от итоговой суммы, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.
4.2.2. Второй платеж составляет __________%, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.
4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.
В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета __________% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более __________% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.2.
В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета __________% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более __________% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ПРОЧЕЕ
6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ____________________ согласно законодательству РФ.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.
6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПродавецЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________
ПокупательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец _________________
Покупатель _________________
Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_oborudovaniya.html
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту – “Оборудование”), наименование, количество, комплектность и ассортимент которого установлены в Приложении N 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором .
——————————–
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать __________________________________________________________. (указать стандарты, технические регламенты, иные требования) 2.2.
Документами, подтверждающими соответствие качества поставляемого Оборудования требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Договора, являются: __________________________________________________________________________. (сертификаты и т.п.) 2.3. Документы, указанные в п. 2.
2 настоящего Договора, передаются Поставщиком Покупателю одновременно с передачей Оборудования. 2.4. Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать __________________________________________________________________________.
(указать требования, которым должна соответствовать комплектация оборудования) 3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.
Цена Оборудования составляет: – ________________________ – _____ (_____________) рублей за 1 единицу; (наименование) – ________________________ – _____ (_____________) рублей за 1 единицу; (наименование) – ________________________ – _____ (_____________) рублей за 1 единицу. (наименование)
3.2. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Оборудования составляет _____ (__________) рублей.
3.3. Оплата стоимости Оборудования, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, производится в следующем порядке:
3.3.1. Предварительная оплата в размере _____ (__________) рублей производится Покупателем в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком.
3.3.2. Оставшаяся часть стоимости Оборудования в размере _____ (__________) рублей уплачивается Покупателем в течение _____ дней с даты поставки Оборудования (п. 4.5 настоящего Договора).
3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Поставка Оборудования производится в срок до “___”__________ ____ г.
4.2. Поставщик осуществляет доставку Оборудования на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________.
4.3. Поставщик одновременно с Оборудованием передает Покупателю документы, относящиеся к Оборудованию в соответствии с условиями настоящего Договора, а также накладную и иные документы, в том числе: ________________ __________________________________________________________________________. (указать передаваемые документы: счет-фактуру и т.п.)
4.4. Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования по количеству тарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
Осмотр и проверка Оборудования на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение ________ с даты доставки Оборудования.
4.5. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Покупателем накладной.
4.6. После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Покупатель составляет акт о приемке Оборудования и направляет один экземпляр Поставщику.
4.7.
В случае если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Покупателем будет выявлено несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
Уведомление производится по факсу, указанному в разделе 11 настоящего Договора. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть на склад Покупателя в течение ________ с момента получения уведомления от Покупателя для участия в совместной приемке Оборудования.
После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Сторонами составляется акт о приемке Оборудования, а также акт о несоответствии поставленного Оборудования условиям настоящего Договора, который является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
4.8. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить непоставленное количество Оборудования в течение _________ с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.
4.9. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения цены Оборудования;
– безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Покупатель вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;
– потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора, в течение _________ с даты предъявления требования Покупателем.
Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Оборудования, без промедления заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества.
4.10. В случае передачи некомплектного Оборудования Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– доукомплектования Оборудования в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
– потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение ________ с даты предъявления требования Покупателем;
– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.11. В случае если Поставщик передал Покупателю наряду с Оборудованием, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Оборудование с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
– принять Оборудование, соответствующее условию об ассортименте, и отказаться от остального Оборудования;
– отказаться от всего переданного Оборудования;
– потребовать заменить Оборудование, не соответствующее условию об ассортименте, Оборудованию в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, в течение _________ с даты предъявления соответствующего требования;
– принять все переданное Оборудование.
4.12. Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Оборудования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, срока допоставки Оборудования, предусмотренного п. 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере _____% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Оборудования за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Оборудования, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены Оборудования ненадлежащего качества, предусмотренного п. 4.9 настоящего Договора, срока замены некомплектного Оборудования, предусмотренного п. 4.
10 настоящего Договора, срока замены Оборудования, не соответствующего условию об ассортименте, предусмотренного п. 4.
11 настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплатить неустойку в размере _____% от стоимости Оборудования, подлежащего передаче взамен, за каждый день просрочки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, составляемому в письменной форме.
6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение _________ с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 7.2 настоящего Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Если указанные в п. 7.
1 настоящего Договора обстоятельства продлятся более _________, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за _________ до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически поставленное Оборудование.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение Арбитражного суда _______________.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в соответствии с требованиями п. 9.1 настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
——————————–
Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, Стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
10.1. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами утрачивает силу.
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Покупатель: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель: _______________/______________ М.П. Поставщик: _______________/______________ М.П.
Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2
Договор поставки и монтажа оборудования – образец
Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)
Существенные условия договора поставки
Существенные условия договора подряда
Рекомендуемые условия для поставки
Рекомендуемые условия для подряда
Условия о гарантии
Приемка оборудования и установки с пусконаладкой
Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным
Риск непризнания договора смешанным
Когда договор может быть не признан смешанным
Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)
Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.
Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).
Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).
Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.
Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.
Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.
Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.
Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.
Существенные условия договора поставки
Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.
С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:
- наименование производителя;
- марку, модель;
- год выпуска;
- мощность;
- габариты;
- иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.
Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?».
Существенные условия договора подряда
Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:
- Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
- наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
- наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
- результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
- Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.
Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).
Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.
Рекомендуемые условия для поставки
Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.
А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.
Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:
- о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
- комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
- перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
- гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
- порядке приема оборудования по количеству и качеству.
Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/